Тендерная документация по закупке услуг «Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению строительства Мойнакской гэс на реке Чарын)»


НазваниеТендерная документация по закупке услуг «Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению строительства Мойнакской гэс на реке Чарын)»
страница14/18
Дата публикации05.06.2013
Размер2.27 Mb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Банк > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Приложение 1 «Объем Услуг»

к Договору № _________

от «___» __________ _______ г.

Технические спецификации:

«Инжиниринговые услуги (услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению строительства Мойнакской ГЭС на реке Чарын)»
^ 1. Техническое задание
1.1. Исходная информация:

АО «Мойнакская ГЭС» (далее «Заказчик») наделено правами и обязанностями по реализации проекта «Проектирование, строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС на реке Чарын» на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2005 г. № 1143 «О строительстве Мойнакской гидроэлектростанции» и Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1368 «О государственных закупках, имеющих важное стратегическое значение».

Основными целями строительства Мойнакской ГЭС являются:

- создание маневренного источника электроэнергии для поставки в дефицитную энергосистему Южной зоны Республики Казахстан электрической мощности и энергии;

- покрытие пиковых нагрузок Южной зоны РК (работа при условиях балансирующего рынка).
^ Основные показатели Мойнакской ГЭС:


1. Предоставление Первоначального отчета

^ 2. Предоставление Ежеквартального отчета о ходе работ и текущем статусе Проекта

Вознаграждения и возмещаемые расходы, указанные в Приложении 3 - Вознаграждение и Платежи, должны быть предоставлены с разбивкой по направлениям услуг.

5.8.4

Сумма окончательного платежа составляет 10 (десять) процентов от цены Договора, указанной в пункте 5.1.1, и удерживается по мере выставления счетов. Оплата окончательного платежа будет осуществляться после утверждения Акта приемки Мойнакской ГЭС и предоставления Заключительного отчета о завершении договора, которые должны быть представлены Консультантом и одобрены Заказчиком как удовлетворительные.




6. Обязательства










^ 6.1. Ответственность и Компенсация между Сторонами



Консультант несет исключительную ответственность за выплату компенсации Заказчику по поводу Договора или в связи с ним, если установлено, что он нарушил Пункт 3.3.1.



Заказчик несет ответственность перед Консультантом, если установлено, что он нарушил свои обязательства перед Консультантом.



Если считается, что обе Стороны несут ответственность друг перед другом, компенсация выплачивается лишь при следующих условиях:

  1. такая компенсация должна ограничиваться суммой обоснованно предвиденных потерь и убытков, которые несет сторона в результате такого нарушения, но не иначе;

  2. в любом случае сумма такой компенсации должна ограничиваться суммой, указанной в Пункте 6.3.1;

  3. если считается, что любая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной совместно с третьими сторонами, тогда часть компенсации, подлежащая выплате этой Стороной, должна ограничиваться той частью обязательств, которая относится к нарушению этой Стороны.










^ 6.2. Срок ответственности



Невзирая на любые иные положения в настоящем Договоре или какие-либо правовые требования Страны или любой другой юрисдикции (включая, во избежание неясностей, юрисдикцию места учреждения Консультанта), ни Заказчик, ни Консультант не считаются несущими ответственность за какие-либо потери или убытки любого происхождения, если к нему не предъявлен официальный иск до истечения Гарантийного периода по оказанным Инжиниринговым услугам, составляющего 3 (три) года от даты утверждения Акта Государственной приемки Мойнакской ГЭС.










^ 6.3. Лимит Компенсации



Максимальная сумма компенсации, подлежащая выплате любой из Сторон другой стороне в отношении ответственности согласно Пункту 6.1, ограничивается суммой фактических убытков, понесенной Стороной. Этот лимит не наносит ущерба какой-либо Согласованной Компенсации, указанной в Пункте 5.3.2 или иным образом предусмотренной Договором.



Удовлетворение иска на сумму компенсации, превышающей максимальную сумму, указанную в Пункте 6.3.1, возможно согласно решению соответствующего уполномоченного органа согласно Применимому праву.



Если любая из Сторон предъявляет иск о компенсации другой Стороне и этот иск не доказан, то истец должен полностью возместить другой Стороне ее затраты, связанные с иском.










^ 6.4. Возмещение убытков



Насколько позволяет закон, регулирующий настоящий Договор, Заказчик возмещает Консультанту неблагоприятные последствия всех исков, в пределах суммы, указанной в Пункте 6.3, за исключением того объема, в котором они покрываются страхованием, оформляемым по условиям Пункта 7.1.










6.5. Исключения



Пункты 6.3 и 6.4 не относятся к искам, возникающим:

  1. из намеренного неисполнения, мошенничества, намеренного введения в заблуждение или неправомерного поведения вследствие опрометчивости; либо

  2. по иным причинам, не связанным с исполнением обязательств по Договору.













7. Страхование










^ 7.1. Страхование Ответственности и Возмещение Убытков



Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Консультанта:

  1. Оформить все виды страхования, требуемые Применимым правом;

  2. оформить страхование своей ответственности согласно Пункту 6.1; либо

  3. увеличить объем своего страхования ответственности согласно Пункту 6.1 по сравнению с тем, который был на дату первого приглашения его Заказчиком к подаче предложения по Услугам; и

  4. оформить страхование общественной ответственности/перед третьими лицами; либо

  5. увеличить объем своего страхования общественной ответственности/перед третьими лицами по сравнению с тем, который был на дату первого приглашения его Заказчиком к подаче предложения по Услугам; и

  6. оформить или увеличить объем какого-либо иного страхования, которого требует Заказчик.



Подразумевается, что стоимость страхования согласно настоящему Пункту 7.1, известная на момент назначения Консультанта, включена в сумму его гонорара.



Если от него того потребует, Консультант обязан предпринять все разумные усилия к заключению договора страхования или увеличению страховой суммы со Страховщиком на приемлемых для Заказчика условиях. Затраты по заключению такой страховки или увеличения суммы страхования несет Заказчик.










^ 7.2. Страхование Имущества Заказчика



Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Консультанта оформить страхование на условиях, приемлемых для Заказчика:

  1. от убытков и повреждения имущества Заказчика, предоставляемого или оплаченного согласно Пункту 2.5; и/или

  2. ответственности, возникающей при использовании такого имущества.



Подразумевается, что стоимость страхования согласно настоящему Пункту 7.2, известная на момент назначения Консультанта, включена в сумму гонорара.



Если от него того потребует, Консультант обязан предпринять все разумные усилия к заключению договора страхования или увеличению страховой суммы со Страховщиком на приемлемых для Заказчика условиях. Затраты по заключению такой страховки или увеличения суммы страхования несет Заказчик.













^ 8. Споры и Арбитраж










8.1. Дружественное Разрешение Споров



В случае возникновения спора по поводу настоящего Договора или в связи с ним представители Сторон, уполномоченные на урегулирование споров, в течение 14 дней от даты письменного запроса от одной Стороны к другой, встречаются для добросовестной попытки разрешить этот спор. Если спор не может быть разрешен на этой встрече, то Стороны делают попытку разрешить его с помощью посредника согласно Пункту 8.2.










^ 8.2. Разрешение Споров Посредником



Если иное не согласовано между Сторонами, Стороны делают попытку договориться о посреднике из списка, который находится в независимом центре разрешения споров посредничеством, указанном в Специальных Условиях. Если Стороны не могут договориться в течение 14 дней от даты запроса от одной Стороны другой Стороне о привлечении посредника, то любая из Сторон может потребовать, чтобы посредник был назначен Президентом FIDIC. Назначение Президентом является обязательным для Сторон, если они не договорятся в любое время о другом названном посреднике.



После назначения посредника на его условиях найма каждая из Сторон может инициировать разрешение спора посредником, письменно уведомив другую Сторону с просьбой о начале такого разрешения спора. Разрешение спора посредником должно быть начато не позднее чем в течение 21 дня после даты уведомления.



Разрешение спора посредником должно осуществляться в соответствии с процедурами, которые может предложить назначенный посредник или Международная Торговая Палата в Париже. Предпочтительно, чтобы арбитражное разбирательство проводилось в соответствии с правилами арбитражной процедуры Комиссии ООН по Международному Торговому Праву (ЮНСИТРАЛ), а назначенный посредник должен следовать этим процедурам, но в любое время должен быть в состоянии предложить Сторонам какие-либо альтернативные процедуры для их совместного одобрения.



Все переговоры или обсуждения, проводимые при разрешении спора посредником, проводятся в условиях конфиденциальности и на них нельзя ссылаться в параллельных или последующих судебных разбирательствах, если об этом не заключено письменное юридически обязательное соглашение. Если Стороны принимают рекомендации посредника или иным образом достигают соглашения о разрешении спора, такое соглашение оформляется письменно и после подписания становится обязательным для исполнения Сторонами.



Если соглашение не достигнуто, любая из Сторон может пригласить посредника для выражения Сторонам необязательного письменного заключения по спору. Такое заключение не используется в качестве свидетельства в параллельных или последующих судебных разбирательствах без предварительного письменного согласия обеих Сторон.




Стороны самостоятельно несут свои затраты на подготовку и предоставление данных посреднику. Стоимость разрешения спора посредником и услуг посредника распределяется поровну между Сторонами, если иное не согласовано и не оформлено письменно в соответствии с Пунктом 8.2.3.



Ни одна из Сторон не имеет права начать арбитраж по любому спору, касающемуся настоящего Договора, прежде чем будет предпринята попытка уладить этот спор с другой Стороной с помощью посредника или до того как окончится срок разрешения спора посредником либо другая Сторона будет не в состоянии участвовать в предоставленном разрешении спора посредником, при условии, однако, что каждая из Сторон может начать арбитраж, если спор не улаживается в течение 90 дней от даты уведомления по Пункту 8.2.2.










8.3. Арбитраж



Если разрешение спора посредником не имеет успеха, то Стороны совместно делают попытку записать вопросы (если таковые имеются), относящиеся к предмету спора, о которых они договариваются между собой, для представления в последующий арбитраж. Посредник прекращает свои действия не позднее начала какого-либо арбитража. Посредник не может выступать в роли свидетеля в арбитраже и не может предоставлять какие-либо дополнительные свидетельства, полученные в процессе разрешения им спора.






Арбитраж по поводу настоящего Договора или в связи с ним, осуществляется в соответствии с правилами арбитражной процедуры Комиссии ООН по Международному Торговому Праву (ЮНСИТРАЛ) одним или несколькими арбитрами, назначаемыми согласно указанным Правилам.

^ 8.4. Разрешение споров Сторон

8.4.1

Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Консультантом, являющимся резидентом Республики Казахстан разрешается по Применимому праву Страны.




8.4.2

Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Консультантом, не являющимся резидентом Республики Казахстан разрешается в соответствии с пунктами 8.1., 8.2., 8.3.

1. Установленная мощность ГЭС

300 МВт (2х150 МВт);

2. Среднегодовая выработка электрической энергии

1027 ГВтч

3. Максимальный напор, нетто

494 м

4. Расчетный напор, нетто

473 м

5. Минимальный напор, нетто

464 м;

6. Расчетный расход ГЭС

74 м3/сек

7. Расчетный расход агрегата

37 м3/сек


На Мойнакской ГЭС устанавливается два гидроагрегата. В технико-экономическом обосновании Проекта принято шестисопловая турбина с двухподводным распределителем и межагрегатным расстоянием 20 м, гидрогенератор зонтичного исполнения с частотой вращения 250 об/мин. Данные показатели подлежат уточнению расчетным путем при проектировании.
^ Стадии Проекта.
Реализация проекта предусматривает две стадии, которые включают в себя: стадию проектирования и стадию строительства.

1. Первая стадия – проектирование, которое включает в себя, но не ограничивается:

1) инженерно - изыскательские работы;

2) разработку рабочего проекта и сметной документации (утверждаемая часть);

3) разработку рабочей документации в объеме производственно-технологических решений, нормативных требований.

Рабочий проект и сметная документация подлежит обязательной государственной экспертизе с последующим утверждением.

2. Вторая стадия – строительство, которое включает в себя, но не ограничивается:

1) строительно-монтажные работы по строительству подводящего туннеля, уравнительного резервуара, туннельного турбинного водовода, Здание ГЭС со станционной площадкой и пристроенным служебно-бытовым корпусом, внешних инженерных сетей, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства, а также строительство, заполнение и испытание Бестюбинского водохранилища и плотины.

2) поставка и монтаж гидросилового, технологического и другого оборудования;

3) поставка и установка оборудования контроля и управления;

4) пуско-наладочные работы;

5) обучение обслуживающего персонала.
^ Контракт на строительство Объекта
С целью реализации проекта заключены контракты с Подрядчиками на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию следующих сооружений Мойнакской ГЭС:

Все вышеперечисленные сооружения Мойнакской ГЭС совместно называются Объектом строительства.
Подводящий деривационный туннель
Туннель расположен между водоприемником ГЭС и уравнительным резервуаром. Туннель напорный прокладывается сечением от 15,9 м2 до 31 м2 с уклоном 0,041 при расчетной длине 4820м, обеспечении пропуска воды 74м3 в секунду. Туннель имеет прямолинейную трассу. Глубина заложения туннеля от 50 м в начале трассы до 270 м в конце без поворотов. Уклон 0,041 сохраняется по всей протяженности туннеля и может быть уточнен на основании расчетов.

Аварийный ремонтный затвор размещается на начальном участке туннеля в шахте управления затвором глубиной 59 м и диаметром 7 м. Камера затвора облицовывается металлом.

Управление затворами (монтаж и демонтаж) осуществляется с поверхности земли козловым краном г/п 32 т.с. и канатным механизмом подъема (для ремонтного затвора).
Уравнительный резервуар
Уравнительный резервуар сооружается из условий устойчивой работы туннельных водоводов при всех режимах работы гидроэлектростанции, включая случаи полного (аварийного) сброса нагрузки на ГЭС.

Уравнительный резервуар представляет собой вертикальную шахту глубиной 270 м диаметром 5 метров общим объемом 1,5 тыс. м3 и с открытым бассейном высотой 7м размером в плане 15х15м. Шахта резервуара соединяется штольней сечением 20 м2 с деривационным подводящим каналом.
Туннельный турбинный водовод
Туннельный турбинный водовод является продолжением подводящего туннеля. Трасса в горизонтальной плоскости имеет один угол поворота, в вертикальной плоскости турбинный водовод имеет два продольных уклона: первый j = 0.0870 на длине 3200 м, второй j = 0.0270 на длине 1000 м.

Общая длина туннеля 4200 м с переменным диаметром от 4 до 4,5 м пропускной способностью 74,0 м3/сек. На начальной длине 2800м трасса проходит в сохранных породах, в конце туннеля по длине 1400 м трасса проходит в скальном массиве со сложным геологическим строением.

С учетом геологических показателей пород и увеличивающегося внутреннего давления применить различные виды обделок. Параметры трассы и сечения туннеля уточняются по результатам инженерных изысканий.
Здание ГЭС со станционной площадкой и служебно-бытовым корпусом
Здание ГЭС с установкой следующего основного технологического оборудования:

1. ковшовая турбина, вертикальная с мощностью 150МВт - 2 шт.; со следующими техническими показателями:

1) обеспечение в течение года не менее 700 пусков (остановов);

2) полный срок службы не менее 40 лет;

3) средний ресурс между капитальными ремонтами не менее 5 лет;

4) средняя наработка на отказ не менее 20000 часов;

2. гидрогенератор мощностью 176500/150000кВА/кВт - 2 шт. со следующими техническими показателями:

1) обеспечение в течение года не менее 700 пусков (остановов)

2) полный срок службы 40 лет;

3) средняя наработка на отказ 27000 часов;

4) система возбуждения – 10 лет;

5) средняя наработка на отказ 18000 часов.

3. мостовой кран портального типа пролетом 24,5 м, грузоподъемностью 200/32 тс - 2 шт.;

4. прочее гидромеханическое и электрическое оборудование, обеспечивающие технологический процесс производства электроэнергии, санитарную, противопожарную, электроэнергетическую безопасность, охрану труда и прочие нормативные требования по надежности конструкций и сооружений;

5. системы автоматизации управления производством, телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики на уровне передовых технических и научных достижений.

Здание ГЭС с пристроенным служебно-бытовым корпусом имеет следующие основные показатели:

1) капитальность основных сооружений принята на уровне II класса в соответствии со СНиП 2.06.01-86.

2) сейсмичность площадки строительства согласно СНиП II-7-81 составляет 9 баллов по шкале МSK-64.

Основными отметками здания ГЭС являются:

1) машинный зал на отметке 1257,1 м (архитектурно-эстетическое оформление предусмотреть с учётом установленного технологического оборудования);

2) генераторный этаж на отметке 1252,7 м;

3) помещение установки предтурбинных затворов на отметке 1245,0 м;

4) монтажная площадка с блоком помещений под ней на отметке 1257,1 м.

Служебно-бытовой корпус (далее – СБК) примыкает к торцу здания ГЭС. В СБК размещаются:

1) центральный пульт управления (щитовые устройства принять лучших мировых стандартов, дизайн должен соответствовать высоким эстетическим требованиям);

2) служебные и санитарно-бытовые помещения, рассчитанные на персонал общим количеством 127 человек с максимальным числом работающих в смену 76 человек.

В производственно-технологическом здании ГЭС и СБК должны быть предусмотрены:

1) необходимые производственные и санитарно-бытовые помещения в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-04-2002 «Административные и бытовые здания»;

2) внутренние инженерные сети и системы, электрическое отопление, электроснабжение и электроосвещение, горячее и холодное водоснабжение и канализация, кондиционирование и вентиляция, телефонизация и радиофикация, система противопожарной безопасности, охранная сигнализация;

3) зал совещаний с вместимостью 150 человек;

4) столовая на 50 посадочных мест с VIP-залом на 12 посадочных мест.

У здания ГЭС со стороны верхнего бьефа устанавливаются силовые трансформаторы мощностью 2х200 мВА. Устанавливаемые электросиловые установки должны быть по техническим характеристикам идентичны (совместимы) по условиям защиты и автоматизации с основным оборудованием ОРУ-220 кВ.

Подводная часть здания полностью размещается в коренных скальных породах на глубине 25 м и представляют собой коробчатую железобетонную конструкцию, разделенную на турбинный и генераторный этажи.

Здание ГЭС и СБК запроектировать с максимальным применением монолитного железобетона при возведении стен, колонн и межэтажных перекрытий. Колонны объединить подкрановой балкой, на которой смонтировать подкрановые пути.

Крыша шатрового типа в виде металлического каркаса (фермы) с покрытием металлической черепицей с соответствующей теплоизоляцией, потолочная часть оформлена фальшпотолком. В боковых стенах устанавливаются витражи.
Внешние инженерные сети
В связи с отсутствием в районе строительства Мойнакской гидроэлектростанции действующих сетей водоснабжения и канализации проектом предусмотрены в полном объеме внешние инженерные сети (в увязке с внешними сетями водоснабжения и канализации поселка эксплуатации ГЭС):

1) водоснабжения с учетом насосных станций, установок водоподготовки питьевой воды;

2) канализации промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, загрязненных мазутом вод, канализационных насосных, полей фильтрации или прудов - отстойников.
Внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство
Проектом предусмотрено организация централизованного электроосвещения, газонного озеленения, малых архитектурных форм, посадки кустарников и деревьев, строительство площадки для отдыха, внутриплощадочных асфальтированных автомобильных дорог и тротуаров.
Подъездные автомобильные дороги
Для строительства комплекса основных сооружений предусмотрена прокладка сети автодорог, функционирование которых прекращается после окончания строительства.

Сеть дорог предусмотрена ко всем сооружениям гидроузла, строительным площадкам и базам, забоям для проходки туннелей, карьерам, складам взрывчатых материалов, площадкам складирования строительного и бытового мусора, канализационным отстойникам.
Бестюбинское водохранилище и плотина
Границы водохранилища по длине расположены от створа плотины, находящегося в 1,5 км выше впадения реки Ширганак в реку Чарын.
Основные показатели водохранилища.


Показатели

Ед. измерения

Кол-во

НПУ 1770.0







Площадь

км2

10,45

Полный объем

млн. м3

238,0

Полезный объем

млн.м3

218,0

Средняя глубина

м

21,9

Средняя ширина

км

0,8

Длина по водохранилищу

км

16,8

Площадь мелководий

км2

1,7

УМО 1736,0м







Площадь

км2

2,7

Объем

млн.м3

40,0

Средняя глубина

м

14,8

Средняя ширина

км

0,25

Площадь мелководий

км2

0,1

Коэффицинет водообмена




3,8


Основные показатели плотины.


Показатели

Характеристика

Высота плотины

94 м

Длина плотины по гребню

515 м

Ширина плотины по гребню

12 м

Структура плотины

каменно-земляная с суглинистым ядром

Крепление плотины по верхнему и нижнему бьефам

горная порода диаметром 300-350 мм

Оснащение плотины с контрольно-измерительными приборами

выполняется в соответствии с проектом

Строительно-эксплуатационный водосброс

198 м3 /сек

Рабочий водовыпуск

75 м3 /сек


Примечание:

Основные показатели и Части проекта Мойнакской ГЭС приведены на основании данных ТЭО и в дальнейшем уточняются в процессе рабочего проектирования и строительства.
^ 1.2. Объем и описание закупаемых услуг
Поставщик Инжиниринговых услуг (далее «Консультант») в ходе исполнения данного технического задания должен обеспечить качественный надзор над работами Подрядчиков, выполняемых в рамках вышеуказанных контрактов, путем предоставления ниже перечисленных услуг:

1. Осуществление в соответствии с действующими СНиПами, проектно – сметной документацией и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан, контроль и технический надзор за качеством проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, изготовлением, поставкой и монтажом основного и вспомогательного оборудования.

2. Контроль над исполнением Подрядчиками и его субподрядчиками предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шеф – монтажных организаций касательно безопасности, качества работ и применяемых оборудования, материалов и конструкций. С целью исполнения данной функции специалисты Консультанта принимают участие в проверках, проводимых органами госнадзора и строительного контроля, ведомственными инспекциями и комиссиями. При несоответствии качества произведенных работ требованиям, специфицированным в проектно-сметной документации, ТУ, ГОСТ и СНиП, Консультант совместно с Заказчиком должен выдавать предписания о приостановке работ и исправлении дефектов в работе и представлять Заказчику предложения с обоснованиями для предъявления санкций Подрядчикам или их Субподрядчикам на основании с условиями и положениями контрактов.

3. Рассмотрение и анализ проектной документации, подготовленной Подрядчиками, а также качества технических заданий на проектно-изыскательские работы. Проверка соответствия выполненных работ условиям и требованиям утвержденных проектно-сметной и рабочей документации, участие при оформлении актов скрытых работ и технической готовности при промежуточной оплате и/или при окончательном расчете с Подрядчиками.

4. Анализ графика работ, в том числе графиков производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, закупок и поставок оборудования и материалов, предоставляемых Подрядчиками и их субподрядчиками. Мониторинг исполнения указанных графиков, хода и качества работ по поставке, инсталляции, испытанию и вводу в эксплуатацию, осуществляемых Подрядчиками с целью обеспечения пуска Объекта строительства в срок и представление Заказчику письменных заключений с рекомендациями по улучшению эффективности работ.

5. Проверка претензий Подрядчиков в отношении продления сроков выполнения работ, оценочный расчет стоимости дополнительных или непредвиденных работ, выдача рекомендаций Заказчику по принятию претензий и компенсации затрат или соответственно отказу в компенсации.

6. Представление Заказчику своевременной помощи и выдача необходимых рекомендаций по вопросам, касающимся исполнения Контрактов, оценке качества материалов и изделий, проведению геодезических разбивочных работ и исполнительных съемок.

7. Оценка и утверждение программы обеспечения качества по каждому виду строительных и монтажных работ, проверка их выполнения. Проведение обследований и испытаний, а также надлежащего документирования с целью выявления полноты и соответствия выполненных работ или оборудования. Рассмотрение Руководств Подрядчиков по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов и оборудования, предоставление замечаний и корректировок в случае наличия.

8. Анализ качества и количества квалифицированной рабочей силы Подрядчиков и его Субподрядчиков с целью оценки уровня обеспеченности Подрядчиков квалифицированной рабочей силой для эффективного исполнения ими контрактных обязательств.

9. Анализ технических требований к закупаемым оборудованию и материалам и соответственно оказание помощи Заказчику в определении эксплуатационных, технических и конструктивных параметров основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции при составлении технических заданий и/или условий на изготовление, поставку и монтаж. Анализ соответствия условий безопасной эксплуатации оборудования и материалов действующим в РК нормативным требованиям.

10. Проверка актов сдачи-приемки отдельных видов работ для прохождения экспертиз/согласований, а также обеспечения соответствия технических характеристик объекта проектным и нормативным требованиям. Анализ соответствия стоимости работ, оборудования и материалов специфицированным в контракте требованиям с точки зрения предотвращения потерь инвестиционных средств. Разработка рекомендаций Заказчику по устранению причин возможных потерь инвестиционных средств.

11. Анализ, по заданию Заказчика, рынка потенциальных исполнителей конкретных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, поставщиков материалов и оборудования с представлением письменных заключений и рекомендаций Заказчику.

12. Организация лабораторных испытаний строительных материалов, конструкций и изделий в соответствии со стандартами и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан.

13. Проведение периодических (промежуточных) и окончательных измерений выполненных объемов работ и выдача заключений об их соответствии отчетам подрядчика.

14. Обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и их передача Заказчику по завершении строительства.

15. Анализ документации, предоставляемой Заказчиком, с точки зрения соблюдения интересов Заказчика касательно условий проведения строительно-монтажных работ, поставок и оплаты Подрядчикам согласно условиям контрактов.

16. Контроль при изготовлении, поставках и монтаже за соблюдением нормативных требований и технических условий к основным параметрам:

- гидрогенератора, гидротурбины, электротехнического и другого основного и вспомогательного оборудования;

- конструкций гидрогенератора, гидротурбины и ее проточной части;

- вспомогательных систем;

- системы автоматического управления;

- при транспортировании и хранении оборудования;

- по комплектности поставок оборудования;

- оборудования водо-, воздухо-, масло- и энергоснабжения;
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие рефераты:

Тендерная документация по закупке услуг «Инжиниринговые услуги (услуги...
Закупки услуг «Инжиниринговые услуги услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению строительства Мойнакской гэс...
Тендерная документация по закупке it услуг (далее – Тендерная документация)...
Лот №1 – Услуги по администрированию и техническому обслуживанию сервисного программного обеспечения (техсопровождение системы индивидуальной...
Протокол об итогах государственных закупок инжиниринговых услуг по...
Астаны (далее – Управление), г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 провел закупки инжиниринговых услуг по техническому надзору и технологическому...
Тендерная документация
Открытый тендер по закупке супервайзинговых услуг по технологическому сопровождению и контролю качества капитального ремонта и освоения...
Тендерная документация по закупке услуги по аренде автотранспортных средств
Подробный перечень закупаемых услуг тоо «Компания по управлению долей в окончательном соглашении о разделе продукции» (далее – Услуги)...
Тендерная документация по закупке услуг по обслуживанию телекоммуникационного...
Закупка услуг по обслуживанию телекоммуникационного оборудования (далее – Услуги) по следующим лотам
Тендерная документация по закупке услуг по организации и сопровождению сервиса ip телефония
Закупки – открытый тендер по закупке услуг по организации и сопровождению сервиса ip телефония
Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной...
Тендерная документация по закупке работ «Внешнее водоснабжение и канализация поселка службы эксплуатации Мойнакской гэс»
О закупке услуг по администрированию и техническому обслуживанию...
Ает Заказчику услуги по администрированию и техническому обслуживанию системного программного обеспечения (Data Protector)(далее...
Приказ №132
Тендерная документация по закупкам услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы управления ресурсами предприятия...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза